《园林绿化施工合同书(通用版).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《园林绿化施工合同书(通用版).docx(9页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、园林绿化施工合同书工程名称,工程地点,建设单位:施工单位:第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本园林绿化匚程施匚事项协商一样,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:二、工程承包范围承包他围:三、质量标准工程质量标准:CJJ/T82-99城市绿化工程施工及验收规范.四、合同价款金额(大写:(人民币)(小写)Y:元O五、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1 .本合同协议书2 .本合同专用条款3 .标准、规范及有关技术文件4 .图纸双方有关工程的洽商、变更等
2、书面协议或文件视为本合同的组成部分。六、承包人向发包人承诺根据合同的定进行施工、竣工并在质量保修期内(苗木一年的养护保活)担当工程质量保修责任.七、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项.八、合同生效合同订立时间:_年月日木合同一式四份,甲乙双方各执两份。本合同自双方签定之日起生效。发包人,法定代表人,工答名)(或托付代理人):归)地址:电话:.承包人:法定代表人:_(签名)(或托付代理人);(签字)地址:.电话:日期:日期:其次部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及说明依次合同文件组成及说明依次:执行通用条款2、语言文字和适用法律、标准及规范2.
3、1木合同运用汉语2.2适用法律和法规适用法律法规:国家有关法律、法规和南宁有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。2.3适用标准、规范城市园林绿化工程施工及验收规范、城市园林绿化用植物材料木本苗、城市园林绿化养护管理标准o2. 4双方另有约定列入补充条款。3. 5双方对合同内容的约定及上述法律、标准、规范规定有冲突的,以法律、标准及规范规定为准.3、图纸4. I发包人向承包人供应图纸口期和套数:开工前向承包人供应3套施工图纸。3.2承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转让给第三人。3.3发包人对图纸的特别保密要求:二、双方一般权利和义务4、项目经理姓名:职务:项U经理5、发包人工作5
4、.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前施工现场达到“三通一平”。(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前接至施匚现场,并保证施工的须要.(3)施1.场地及公共道路的通道开通时间和要求:开工前通,并保证施匚要求.(4)工程地质和地下管线资料的供应时间:开;前以书面形式供应。(5)由发包人办理的施所需证件、批件的名称和完成时间:执行通用条款(6)水准点及座标限制点交验要求:现场指定,并以书面形式交验.(7)图纸会审和设计交底时间:开工前双方协商约定。(8)协调处理施I:现场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑
5、物(含文物爱护建筑)、古树名木的爱护工作:执行通用条款(9)双方约定发包人应做到的其他工作:协调施工现场的周边工作5.2发包人托付承包人办理的工作:无6、承包人工作6.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间;(2)应供应安排、报表的名称及完成时间:每月25日前上报已完工程量报表及卜月进度安排表;(3)担当施工平安保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:执行通用条款;(4)向发包人供应的办公和生活房屋及设施的要求:执行通用条款;(5)需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪声管理等手续:执行通用条款(6)已完工程成品爱护的特别
6、要求及费用担当:土建工程完工后及甲方办理竣工交接手续前出现损坏由乙方负责修理,植物保活期间植物养护费用由乙方担当;(7)施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木的爱护要求及费用担当;(8)施工场地清洁卫生的要求:要求施工场地做到“工完、料净、场地清”:(9)双方约定承包人应做的其他I:作:另行协商。三、施工组的设计和工期7、进度安排7.1 承包人供应施工组织设计(施工方案)和进度安排的时间:合同签订后工天o7、合同工期开工日期:年月H竣工日期:年月日合同工期总日历天数日7.2 进度安排(1)承包人供应施工组织设计(施工方案)和进度安排的时间。(2)发包人对施工方案、
7、进度安排予以书面确认或提出修改看法的时间,发包人逾期未确认也未提出修改看法的,视为同意。(3)群体工程中有关进度安排的要求。(4)承包人必需根据经确认的进度安排组织施工,并接受监督和检查。因承包人缘由导致实际进度及进度安排不符的,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。7.3 延期开工如发生因发包人缘由造成延期开工的,由发包人担当由此给承包人造成的损失,并顺延工期;承包人不能按时开工的,应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意,发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。7.4 哲停施工如发生因发包人缘由停工的,由发包人担当所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此受到的损失,
8、相应顺延工期;因承包人缘由停工的,由承包人担当发生的费用,工期不顺延。7.5 工期延误7.4. 1由广以下缘由造成竣工日期推迟的延误,经发包人确认,工期相应顺延。(1)发包人未能按约定日期供应图纸及开工条件:(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,使施I二不能正常进行:(3)发包人未按合同约定供应所需指令、批准等,致使施【不能正常进行;(4)因工程量改变或重大设计变更影响工期:(5)非承包人缘由停水、停电等缘由造成停匚:(6)不行抗力及自然灾难:(7)发包人同意工期相应顺延的其他状况:(8)其他可调整工期的因素:7.4.2承包人在以上状况发生后3日内,就延误的内容和因此发生的经济支出
9、向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答更,逾期不予答且,承包人即可视为延期要求已被确认。四、合同价款及支付8、合同价款及调整8.1 本合同价款采纳可调价款方式确定。8. 2双方约定合同价款的其他调整因素:凭设计变更联系单调整工程量,甲方认可的基价为决算依据。9、工程量确认9. 1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月25日前,向监理工程师提交已完成工量。10、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:合同签订后,每月2日前支付核实完工工程量价款的80%,工程完工验收合格后付到总工程量价款的95%,余款在保修、养护期后付清。五、工程质量及验收标准
10、11、工程质量11.1工程质量必需达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行),因乙方有意延误致使匚程未能按时结算或提请验收的,木工程不能评定为合格。11. 2乙方供应的苗木必需事先限制质量,苗木规格严格根据设计要求进行选择,苗木种植质量必需严格根据绿化种植规范。11.3苗木成活率达到100%o12、竣工验收12. 1工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收。12.2承包人供应竣工图的约定:在工程竣工验收合格后一个月内供应姣工资料肆套。六、争议13、争议的解决13. 1凡因执行本合同所发生的或及本合同有关的切争议,合同各方应通过友好协商解决;假如协商不能既解决,任何方均可向有管辖权的人民法院起诉。七、其他13.1 本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议。补充协议及本合同具有同等法律效力。14. 2本合同附件是本合同的组成部分,及本合同具有同等法律效力。15. 3合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效,并在保养期界满,接清余款之日起白行终止。