《原创：建设工程施工合同纠纷案律师代理词.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《原创：建设工程施工合同纠纷案律师代理词.docx（1页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
1、原创：建设工程施工合同纠纷案律师代理词尊敬的仲裁员,大家好！本案中,我作为原告XX公司的诉讼代理人.向仲裁庭提交此诉讼代理词。本案争议的主要议题为建设工程施工合同纠纷“受到纠纷的施工工程由被告YY公司承包。根据合同，被告需在合同规定的期限内按约定完成工程.并按照约定标准保质保量交付工程.然而，在实际施工中，被告存在工期推迟、工程旅量不合格等问题，导致工程无法按时加约交付，给原告造成了重大的经济损失。在本案中，原告提出的诉讼请求主要包括以卜几个方面：1 .要求被告支付逾期竣工款项根据合同约定，被告应在竣工合格后的15天内支付逾期竣工的款项.但由于被告的工期推迟，导致竣工时间延迟,被告未能按时支付
2、逾期蝮工款项.因此,原告要求被告按约定支付逾期竣工的款项.2 .要求被告退还旗保金根据法律法规和相关标准规定，被告应按照约定标准保质保量交付工程，并缴纳相应的顺保金.然而，在本案中，被告未能满足合同约定的质址标准.且拒绝退回己缴纳的质保金,给原告造成了经济损失.因此,原告要求被告退回已缴纳的质保金。3 .要求被告幽偿违约金和延期辄约金根据合同约定，被告须按时如约完成工程，并承担相应的违约责任。然而，在本案中，被告存在工期推迟等违约情形，给原告造成严重的经济损失.因此，原告耍求被告承担相应的违约费任，包括支付违约金和延期履约金“.本案中涉及的争议主要集中在建设工程施工合同执行过程中的违约行为.以及由此产牛的经济损失问题。为了维护原告的合法权益，保护建设工程市场的健康发展，我们请求仲裁庭做出公正的裁决，判决被告承担全部相关损失和违约费任。谢谢！
