《维修合同模板1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《维修合同模板1.docx（5页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
1、编号：GH-WXJZ-0006项目维修零工合同*C*3C*3CJ承包人：*公司分包工程名称：书院、北七家、弗农、云创、台湖、顺义东楼项目维修零工合同施工地址：北京市顺义区、海淀、昌平区、通州、密云签订日期：2022年12月本劳务分包合同（以下称“本合同”）由以下双方于2022年12月2日在中华人民共和国（以下称“中国”）.北京市签订。发包人（全称）：*公司住所：M*法定代表人：*杯承包人（全称）：*公司住所：法定代表人S*资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：（注明：承包人必须是具有劳务承包资质的法人单位，杜绝自然人承包，以避免因不具有资质而导致分包合同无效）根据中华人民共
2、和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：书院、北七家、弗农、云创、台湖、顺义东楼项目维修各工合同。L2工程地点：北京顺义区、昌平，通州、海淀、密云oL3劳务作业内容包括但不限于：材料进场卸车、吊车或蜘蛛人、二次搬运、打胶、封堵、调试、清理清洗、保修等为完成本工程所有工作内容。第二条合同价款3.1 合同价款为人民币（大写）:捌万玖仟力贰拾元（89020元）具体零工确认如下：1、北七家17地块零工维修项目地址：北京昌平区金额26430元2、书院166地零工维修
3、项目地址：北京海淀区金额8810元3、顺义东楼零工维修项目地址：北京顺义区金额8040元4、北七家14地零工维修项目地址：北京昌平区金额11710元5、密云B02项目零工维修项目地址：北京密云区金额8040元6、台湖015地零工维修项目地址：北京通州区金额16750元7、云创天地零工维修项目地址：北京通州区金额5170元8、台湖009零工维修项目地址：北京通州区金额4070元以下以6项目共计89020TGo含税3%.此单价已考虑一切困难因素及费用。包含吊车，蜘蛛人，劳务人员的住宿费、生活费、保险费、垃圾清运、税金、劳务等从进场到合同完全履约的各种费用。3. 2本合同价款为固定价合同，乙方维修劳
4、务全部自行承担第三条付款与结算4. 1合同约定维修内容完成后30天内一次性支付合同价款。4.2在维修期间，如有因乙方的维修或安装等自身的原因导致的其他扣款，所有损失由乙方自行承担。4.3付款方式：电汇。4.4乙方应在结算后，根据以下信息向甲方开具增值税专用发票并交付： 付款单位：北京光辉建业建筑科技有限公司 纳税人识别号：911101113063347753 地址：北京市房山区窦店镇七里店村南9幢电话：60355056 开户行：工商银行北京房山支行良乡分理处 账号：0200026409200062411第四条安全管理责任及义务5.1 甲方的权利、责任和义务：（1）贯彻落实国家、行业及项目所在地
5、政府有关施工现场安全生产、文明施工的法规、规范和规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。（2）对该项目施工现场进行安全生产和文明施工检查，及时纠正施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照甲方的相关规定予以查处。（3）对该项目的安全生产培训、班前安全教育活动及现场安全管理工作给出指导意见。（4）甲方有义务协助乙方处理生产安全事故善后事宜。5.2 乙方的权利、责任和义务：（1）乙方负责施工人员的人身安全和施工设施及周围环境的安全。（2）乙方负责所有施工人员的工资、社保及安全管理。（3）贯彻落实国家及工程所在地有关施工现场安全生产的法律、法规和管理规定，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制
6、度，对乙方施工区域和分包项目的安全生产管理负全部责任。（4）杜绝“五大伤害”、死亡事故和环境污染事故，对本单位的施工作业严格按照建筑施工安全检查标准、建筑施工现场环境与卫生标准等现行标准、规范进行管理。（5）遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准和经批准的工程安全技术措施、专项施工方案进行施工，采取必要的措施，消除事故隐患。（6）遵守施工现场安全生产管理制度和劳动纪律，服从甲方的安全生产管理。由于乙方安全措施不力、违章或不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任，甲方有权就事故造成的损失，向乙方索赔。（7）接受甲方的安全监督检查，对检查提出的问题和隐患，落实资源及时整改，不得以
7、任何理由拒绝整改或设置障碍。（8）一旦发生生产安全事故，要依据现行生产安全事故报告和调查处理条例和工伤保险条例等国家的有关规定进行处理，立即上报甲方有关部门。保护事故现场，及时抢救伤员，防止事故扩大。（9）发生生产安全事故后，乙方应积极稳妥处理善后并承担事故责任。否则，甲方有权动用该项目的维修款来代为处理善后事宜。（10）因乙方责任造成的生产安全事故或导致人员伤亡时，由乙方承担事故全部责任和经济责任。第五条工程质量验收乙方完成工程维修，对其作业范围内的施工质量承担保修责任。对本工程的质量标准，双方约定如下：合格。需要返工、拆改后才能达标的，返工、拆改的所有费用由乙方承担。第六条维修工期延误对于
8、以下原因造成完工日期推迟的，经双方确认，工期相应顺延。 因战争、动乱、自然灾害或非甲方与乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力。 一周内非乙方原因而停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工累计超过8小时。 甲方同意工期顺延的其他情况。第七条材料机具供应9.1本工程由乙方自备的工具为：为完成承包工作内容所需的所有中小型机械、吊篮、叉车、吊车、活动架、各种工具、刀具、工具耗材及相关用品等。9.2双方确认防护用具，包括但不限于：安全带、安全帽、电气焊面罩、胶鞋、绝缘手套等全部安全用品和劳保用品由乙方承担。9.3维修的所有工具由乙方自行承担。第八条违约责任由于甲方原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向乙方
9、赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方可作为结算依据。甲方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。因乙方原因造成质量严重不符合要求时，甲方有权终止合同且有权要求乙方对甲方及业主方造成的损失全额赔偿，并要求乙方在五日内退出施工现场，乙方应当无条件退出施工现场。第九条禁止转让权利、义务未经本合同另一方同意，任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利或义务转让给第三方。第十条合同争议的解决12. 1在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。13.
10、 2争议解决条款不因本合同的无效、解除和终止而无效。如就本条款关于管辖和争议解决方式做出修改的，不得附加任何条件并必须单独签订仅就管辖和争议解决方式修改的协议，且其所加盖的印章和签字应与本合同所载的完全一致，方为有效。第十一条合同的生效与终止13.1 合同经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。14. 2本合同在完成全部作业内容、结清全部费用后，即宣告终止。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。（以下无正文）甲方（章）：法定代表人：或委托代理人（签字）：签订日期：2022年12月6日乙方（章）：法定代表人：或委托代理人（签字）：签订日期：2022年12月6日
