《拖欠工程款民事起诉状.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《拖欠工程款民事起诉状.docx(3页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、拖欠工程款起诉状原告:有限公司,住,统一社会信用代码O法 定代表人:XX,该公司总经理。被告: 市职工教育培训中心,住,统一社会信用 代码O法定代表人:胡X,该公司总经理。诉讼请求:1、请求判决被告向原告偿付 元工程款,且被告应赔偿原告 元损失;2、本案诉讼费、保全费、执行费由被告承担。事实和理由:年 月 日,原告 县建筑工程总公司 公司同被告市职工教育培训中心签订了建筑安装工程合同,标 的是原告为被告修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工 包材料承包额为 元o开工日期定为 年 月 日;竣工日期定为 年 月 日。合同签定后,原告按时将设备机具等运进工地,但被告因工地、图纸等原因没有同有
2、关单位交涉 好,直到 年 月 日原告才正式开工。在 天之内,由于被告的原因,造成原告开进工地的 余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给原告经济上造成损失达 元。被告虽然承担了 元的误工费,但尚有 元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:于 年 月 日,被告又同原告签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工 程于 年 月 日完工。三幢楼均经 市建筑工程质童 监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经原被告审定后,双方无任何争议。被告应依合同书 之规定与原告结清工程款,但至今被告仍拖欠原告工程款 元。从 年 月开始,被告要求原告为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,原告又为被告修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项 零建工程。但价值 元的工租款至今不与原告结算。因被告一再拖欠原告工程款,致使原告工人工资长期不能支付,被迫于 月底撤离被告工地。为了收回被告拖欠的工程款,原告组织专人多次与被告交涉。开 始,被告以工程资料不全为由予以推拖,原告只得将自己的全部资料 复印交给被告。后来,被告又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原 宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核原告后期施 工的全部零建工程的结算。综上所述,被告违反合同的约定,无理拖欠原告工程款给原告造 成巨大经济损失,请求法院判如所请。此致XX人民法院具状人:年 月 日