《建筑装饰装修工程施工合同-乙种本(YZH—96—0206).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑装饰装修工程施工合同-乙种本(YZH—96—0206).docx(8页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、编号:建筑装饰装修工程施工合同乙种本(YZH960206)工程名称:工程地址:工程造价:发包方(甲方):承包方(乙方):河南省建设厅监制本合同是依据中华人民共和国合同法和建设部、国家工商行政管理局联合印发的建筑装饰工程施工合同示范文本,结合我省实际状况制定的适用于中小型建筑装饰工程乙种合同文本。建筑装饰工程施工合同(示范文本乙种本)发包方(甲方):承包方(乙方):依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程详细状况,双方达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3承包范围:1.4承包方式:1.5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。1.6工程质量
2、:1.7合同价款(人民币大写):其次条甲方工作2.1开工前天,向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3托付监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方份。2.4负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿
3、地等不受损坏,并担当相应费用。2. 5如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。2. 6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并担当相应费用。第三条乙方工作3. 1参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度安排,交甲方审定。3. 2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3. 3严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格依据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参与竣工验收,编制工程结算。3. 4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的
4、规定,妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。3. 5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3. 6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第四条关于工期的约定4. 1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工实行的措施费用。5. .2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。4. 3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4. 4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不
5、行抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定5. 1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91),建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ3O088)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5. 2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。5 .3甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应担当
6、复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当,但工期也予顺延。6 .4由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。5. 5由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不顺延。5. 6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需刚好通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并担当乙方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定6. .1双方商定本合同价款采纳第种:7. )固定价格。8. )固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容
7、。9. )可调价格:依据国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。6. 2本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。拨款分次进行拨款金额6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料一天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在天内,结清尾款。第七条关于材料供应的约定7. 1本工程甲方负责选购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方担当。
8、甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。8. 2凡由乙方选购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止运用。若已运用,对工程造成的损失由乙方负责。第八条有关平安生产和防火的约定9. .1甲方供应的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。8. 3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生平安或火灾事故,甲方应担当由此
9、产生的一切经济损失。8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应担当由此引发的一切经济损失。第九条嘉奖和违约责任9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的%支付滞纳金。9. 2由于乙方缘由,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为嘉奖。9. 3乙方依据甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方元,作为嘉奖。
10、9. 4乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。9. 5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并担当损失。9. 6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并担当损失。9. 7未办理验收手续,甲方提前运用或擅自动用,造成损失由甲方负责。9. 8因一方缘由,合同无法接着履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可
11、实行协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意在甲方所在地的人民法院起诉。第十一条其他约定:第十二条附则12.1本工程须要进行保修或保险时,应另订协议。12.2本合同正本两份,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方执份。12.3本合同履行完成后自动终止。12.4附件(1)施工图纸或作法说明(2)工程项目一览表(3)工程预算书(4)甲方供应货物清单(5)会议纪要(6)设计变更(7)其他甲方(盖章):法定代表人:代理人:单位地址:电话:传真:邮编:开户银行户名:帐号:年月日乙方(盖章):法定代表人:代理人:单位地址:电话:传真:邮编:开户银行:户名:帐号:年月日