《建设工程设计合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设计合同模板.docx（10页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
1、合同编号:建设工程设计合同工程名称：工程地点：设计方合同编号：发包人合同编号：设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：发包人：某某某设计人：某某某发包人委托设计人承担某某某工程设计，经双方商议一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1 中华人民共和国合同法中华人民共和国建造法。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。1.4 招标文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资（万元）设计费（万元）层数用地面积（m2）方案初步设计施工图1甜第三条发包人应向设计人提交的有关资料
2、及文件:序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1地质勘察报告2地形测量资料3城市规划及拨地文件4批准的设计任务书5设计所需的有关要求及基础资料1年月6厂家设计条件1年月第四条设计人应向发包人提交的有关资料及文件:序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1施工图8双方商议确定第五条本合同设计费为元人民币。设计费支付详见F表。付费次序占总设计费（险付费额（万元）付费时间第一次付费施工单位进场设计技术交底后第二次付费工程竣工验收合格后第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反
3、国家有关标准或者项目建设政府审批程序进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或者因提交的资料错误，或者所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除另行商议签订补充协议（或者另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已允许，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按第五条收费标准，相应支付设计费。6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如
4、果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供相应的方便条件。6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术知识产权。未经设计人允许，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或者向第三人转让或者用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程、项目建设政府审批程序及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负
5、吉406.2.2设计合理使用年限为50年o6.2.3 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。6.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄漏、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。6.2.6 设计要求包括但不限于以下内容：依据设备厂家提供的
6、设备参数及装机要求，给出符合设计深度的方案设计，配合预环评、环评审批，并确定相关部门的批复。提供新增直线加速器机房的施工图设计,并保证新增机房的各项系统与大楼正在使用的系统对接。土建、安装（消防、强弱电、给排水、空调通风）、装饰装修、防辐射，工程总概算。提供直线加速器新增机房及周边区域改造施工图设计（包括建造、结构、给排水、暖通、消防、电气等专业）O项目完工后配合相关单位完成区域的专项检测及验收。第七条违约责任：7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或者解除合同，按照实际完成的工作量支付设计费用。支付时间为合同解除或者终止后的30日内，逾期支付的应按7.2条约定承担违约金。7.2 发包人应按本
7、合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人解除合同。7.3 设计工作应按照合同约定向委托方提供符合国家相关规定的服务；服务成果达不到合同约定的，应当负责完善，由于设计人错误造成损失的，根据损失程度应将部份或者全部服务费退还委托方。7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该阶段应收设计费的千分之二。第八条其他8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应积极配合。8.2 设计人为合同
8、项目所采用的国家或者地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3 本工程设计资料及文件中，建造材料、建造构配件和设备，应当注明其规模、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.4 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行
9、时，双方应及时商议解决。8.7 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人商议解决，商议不成的，按下列第二种方式解决：、提交省工商局经济合同仲裁委员会仲裁。、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，商议不成的，向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。8.8 本合同一式拾份，发包人捌份，设计人贰份。一8.9 本合同经双方签章后生效。8.10 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的往来电报、传真、会议记要等，均为本合同组成部份，与本合同具有同等法律效力。8.12 其他约定事项：无发包人名称:某某某设计人名称:谢（签章）法定代表人:（签字）委托代理人乂签字）（盖章）法定代表人乂签字）委托代理人乂签字）单位地址:单位地址:邮政编码: 电 话: 传 真: 开户银行: 银行帐号:邮政编码电话传真开户银行银行帐号:
