《住宅室内装饰装修施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《住宅室内装饰装修施工合同.docx（19页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
1、发包人编号承包人编号样本备案编号鉴证编号住宅室内装饰装修施工合同（隶书体部分为填写内容仅供参考）发包人：应按照身份证上的姓名填写承包人：应按照企业法人营业执照名称填写全称按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、住宅室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第1条工程概况1.l工程地点：应填写详细地点1.2工程内容：房屋间数一室一厅；总建筑面积平方米。（应按照房屋销售合同填写）1.3承包范围：应填写单位工程的装饰装修内容1.4 承包方式：双方商定采取下列第应选择（1）或（2）或（3）种承
2、包方式:（1）承包人包工包全部材料；（2）承包人包工包部分材料:（3）承包人包工、发包人包料。1.5 丹工日期：年月日竣工日期：年月日总日历工期（包括法定节假日）日（不应写个月或X年）第2条合同价款及支付2.1合同价款金额（人民币大写）；：2.2合同价款采用方式双方商定本合同价款采用第应选择（1）或（2）或（3）种方式确定。（1）采用固定价格。固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括主要材料价格超过一定幅度及不可预见等因素（2）采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。（3）成本加酬金2.3工程预付款合同签订后装饰装修人员进场发包人向承包人预付工程款且%
3、即人民币（大写）预付款扣回的时间、比例：工程量完成%,分X次扣回2.4工程款（进度款）支付（1）工程款支付方式：转帐支票或现金（2）工程款支付金额和时间：按经双方确认的已完工程量付款，年月日前付至阪止。工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应及工程款（进度款）同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。第3条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第应选择（1）或（2）种方式提供:（1）发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。（2）由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、
4、承包人各一份（费用包含在合同价款内）。第4条发包人工作1. 1指派为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4. 2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当及物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线（水、电、暖气、煤气管道），负责到有关部门办理审批手续。5. 3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调及周围的邻里关系。6. 4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。7. 5开工前应确认施工图纸
5、或作法说明，并向承包人进行现场交底。8. 6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。第5条承包人工作5.1 指派为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。5.2 严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。5. 3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及及周围单位、住户的关系。5. 4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
6、5. 5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5. 6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第6条材料供应6. 1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。7. 2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。8. 3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。第7条安全生产和防火8.1 发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消
7、防法和有关防火设计规范。8.2 发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。8.3 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，保证作业人员和周围住房及财产的安全。9. 4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。第8条工程质量及验收10. 1双方约定本工程质量应达到国家质量评定标准（可选择优良或合格）。8. 2优良工程等级增加的经济支出按省市有关规定执行9. 3本工程以施工图纸
8、、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。10. 4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查及验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。11. 5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。12. 6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单。第9条工程变更13. 1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。14. 2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和
9、对原定材料的换用，必须经发包人批准。第10条竣工结算15. 1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。第11条工程保修ILI验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书（详见附件9）。第12条违约责任12.1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的支付滞纳金。12.2 由于承包人原因
10、致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的%O12.3 3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。12.4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。12.5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。12.6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。12. 7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成
11、的经济损失。13. 8双方约定其它违约责任：按双方约定填写（如没有可填写“不采用”）第13条争议的解决方式14. 1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列第选择（一）或（二）种方式解决:（一）提交大连仲裁委员会仲裁；（二）依法向工程所在地人民法院起诉。第14条不可抗力15. 1双方关于不可抗力的约定：以国家有关部门认可为准第15条保险承包人负责办理施工人员意外伤害保险第16条合同生效16.1合同生效日期：XXXX年X月日第17条合同份数17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：第18条合同备案、鉴证18.1合同备案、鉴证
12、：（现场签字）发包方：身份证号：承包方：身份证号：第19条其它约定双方有关工程的洽商、变更等另行签订的书面协议或文件必须及国家的现行法律、行政法规相一致。以下无正文。附表L附表2：住宅室内装饰装修工程内容和做法一览表序号工程项目及做法计量单位工程量发包人代表（签字）：承包人代表（签字）:附表3：住宅室内装饰装修工程报价单金额单位：元序号装饰装修内容及材料规格、型号、品牌、等级数量单位单价合计金额123456789101112131415161718192021222324252627282930发包人代表（签字）：承包人代表（签字）:附表4：发包人提供装饰装修材料明细表金额单位：元材料名称单位商标规格数量单价金新！供应时间送达地点发包人代表（签字）：承包人代表（签字）:附表5：承包人提供装饰装修材料明细表金额单位：元材料名称单位
