《三份建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三份建设工程施工合同.docx（35页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
1、2022建设工程施工合同甲方：乙方：按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第1条工程概况。1.1 工程名称：工程地点：工程内容：承包范围：1.2 开工日期：竣工日期：总日历日期：1.3 质量等级：1.4 合同价款：第2条合同文件及解释顺序。1.5 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。3.1 合同语言：3.2 适用法律法规：3.3 适用标准、规范：第4条图纸。4.1 图纸提供日期4.2 图纸提供套数：4.3 图纸特殊保密要求和费用：第5条甲方驻工地代表。5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：第6条乙方驻工地
2、代表第7条甲方工作。7.1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求：7.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：7.3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：7.5 办理证件、批件的名称和完成时间：7.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：7.7 会审图纸和设计交底的时间：7.8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：第8条乙方工作。8.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求：8.2 提供计划、报表的名称、时间和份数：8.3 施工防护工作的要求：8.5 对施工现场交通和噪音的要求：8.6 成品保护的要
3、求：8.7 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：8.8 施工场地整洁卫生的要求：第9条进度计划。9.1 乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：9.2 甲方代表批准的时间。第10条延期开工。第11条暂停施工。第12条工期延误。第13条工期提前。第14条检查和返工。15.2质量评定仲裁部门名称：第16条隐蔽工程、中间验收。16.1中间验收部位和时间：第17条试车。第18条验收和重新检验。第19条合同价款及调整。19.1 调整的条件：19.2 调整的方式：19.3 工程预付款。20.1预付工程款总金额：20.3 扣回时间和比例：20.4 甲方不按时付款应承担的违约责任：20.5 工
4、程量的核实确认。21.1乙方提交工程量报告的时间和要求：第22条工程款支付。22.1 工程款支付方式：22.2 工程款支付金额和时间：22.3 甲方违约的责任：22.4 甲方供应材料设备。23.1甲方供应材料、设备的要求（附清单）：第24条乙方采购材料设备。第26条确定变更价款。第27条竣工验收。27.1 乙方提交竣工资料和验收报告的时间：27.2 乙方提交竣工图的时间和份数：第28条竣工结算。28.1 结算方式：28.2 乙方提交结算报告的时间：28.3 甲方批准结算报告的时间：28.4 甲方将拨款通知送达经办银行的时间：28.5 甲方违约的责任：第29条保修。29.1 保修内容、范围：29
5、.2 保修期限：29.3 保修金额和支付方法：29.4 保修金利率：第30条争议。30.1 争议的解决程序：30.2 争议解决方式：30.3 违约。31.1 违约的处理：31.2 违约金的数额：31.3 损失的计算方法：31.4 甲方不按时付款的利息率：31.5 索赔。31.6 安全施工。31.7 专利技术、特殊工艺和合理化建议。31.8 地下障碍和文物。第36条工程分包。36.1 分包单位和分包工程内容：36.2 分包工程价款的结算办法：第37条不可抗力。37.1不可抗力的自然灾害认定标准：第38条保险。第39条工程停建或缓建。第40条合同生效与终止。40.1合同生效日期：第41条合同份数：
6、41.1 合同副本份数：41.2 合同副本的分送责任：41.3 合同书制定费用：合同订立时间：年月日发包方（章）：承包方（章）：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：鉴（公）证意见：经办人：鉴（公）证机关（章）年月日2022建筑装饰工程施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况11工程名称:1.2工程地点：13承包范围：1.4承包方式：1 .5工期：本工程自年一月一日开工，于年月日竣工。1.6 工程
7、质量：1.7 合同价款（人民币大写）：第二条甲方工作2 .1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.6 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检蛰，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.7 委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、
8、古树名木、绿地等不受损怀，并承担相应费用。2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。26协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第三条乙方工作31参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理
9、的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条关于工期的约定4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不
10、可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（JGJ73-91）、建筑安装工程质量检睑评定统一标准（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。1.1 .2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应
11、承担复睑费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5.4 .4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。5.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方睑收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第种:(1)固定价格。(2)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容
12、。(3)可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。拨款分一次进行拨款%金额6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结清尾款。第七条关于材料供应的约定7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货挈i移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲
13、方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条有关安全生产和防火的约定8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3 由于甲方确认的图纸或作法说阻，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产
14、生的一切经济损失。8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第九条奖励和违约责任9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。9.3 乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。1.1 .4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.5 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。9.6 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。9.7 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.8 .8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议或纠纷处理10.1 本合同在履行期间，双方
