《房屋装修工程清包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房屋装修工程清包合同.docx（9页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
1、房屋装修工程清包合同2022房屋装修工程清包合同正文内容业主：施工队：甲乙双方本着友好合作的态度，依照民法典等相关法律，结合家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、愤商一致的基础上，就乙方承包甲方装修工程签订如下合同。一、工程概况1、工程地址：2、装修范围：二、承包方式：乙方清包工，所有材料均由甲方供应。三、工程造价及结算方式1、清包工费：按照不同工种类别愤商确定不同单价，其中包括木工、泥瓦工、垃圾清运费、材料搬运费。2、固定工程单价方式，即报价单中工程项目的单价不变，按实际完成的工程量计算工程造价。四、付款方式1、工人进场施工后，每隔10天按每人每天20元支付生活费。2、工程完工以后
2、，乙方凭结算单、验收单和本癌议，经甲方现场工程师、总部总工办、采供仓储部、合同造价部等相关部门会审核定，方可按照的定扣除%的质保金进行付款。保修期贰年内无质量问题一次性付清，保修期自工程完工之日算起。五、施工1、甲方须向乙方提供图纸壹套，并:交底工作2、图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可3、施工项目内容的每一主要工序须经甲方认可后方可进行下一步工序，并填报分部分项工程验收单4、施工质量将按照住宅装饰装修验收标准中规定的内容进行验收。六、材料1、乙方应提前8天向甲方提供材料采购计划表，甲方应在7天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失2、未
3、经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒使用并可拒支付该材料的费用3、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，甲方承担因材料质量引起的损失4、乙方应帮助甲方收货，核对数量和配件的准确性5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人员进入工地现场6、乙方应做好对施工完成成品的保护工作7、未经甲方可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。七、工期1、具备进场施工条件后45天内完成。因甲方因素工期拖延，工期顺延因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工费元/天。2、按照甲方总工期要求，由乙方编
4、报分部工程进度表。八、材料损耗及搬运1、材料的损耗率分别为：瓷砖2%、石材%、铝扣板7%、木料6%、龙骨6%,乙方装修过程发生的损耗量大于材料实际损耗量，超出部分甲方有权予以在结算中扣除。2、甲方材料送至工地，乙方任何施工人员应无条件卸车、搬运。九、垃圾清运1、垃圾袋装化2、垃圾应日日清3、垃圾应由乙方清运至甲方指定的垃圾堆放场所。十、劳动力管理1、乙方指定施发忠为工地现场:M责人2、在合同价内，乙方应提供人次跟随甲方挑选材料3、乙方未经甲方同意不得任意换施工人员，工地现场必须保持2人以上的施工人员4、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。H、施工机具1、乙方自带施工所需工具，并保工具的
5、安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费2、因工具所产生的易耗品由甲方承担。十二、工地现场管理1、现场禁止使用明火，若引起火灾，后果由乙方全部承担2、现场禁止吸烟3、油漆材料必须和其他材料分开放置4、乙方应在保安全的前提下进行施工，若出现工伤事故，由乙方自行负全部责任。十三、维修1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在壹年内无偿维修，普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修。2、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十四、合同争议1、出现争议甲乙双方应先愤商2、愤商不成可向争议所在地法院提起诉讼。此合同一式两份，甲乙双方
6、各执一份，经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。甲方签章：乙方签章：签约日期：签约日期：工程装修清包工合同范文二发包方：承包方：甲乙双方经友好愤商，甲方决定委乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况，双方达成如下愤议，共同遵守。一、工程概况装饰施工地点：O住房结构：，房型房厅套，施工面积平方米。承包方式：清包工。工期：自年_月_日开工，至年_月_日竣工，工期天。二、工程价款及结算的的定工程总价款：元，大写：O工程款付款方式按下列方式支付：第一次，合同签定后开工前支付工程总造价合元。第二次，施工过程中，工期进度过半，支付工程总造价合th元。第三次，竣工验收当天支付
7、工程总造价合音十元。工程保修期两年。保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供应的的定甲方提供的材料：本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应辨理验收手续。乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成的损失，由乙方:M责赔偿。乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方:M责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的的
8、定甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。施工单位必须按现行建筑质量施工验收规范施工，保施工质量，发生施工质量问题，应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。工程验收甲、乙双方应及时辨理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规
9、定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。五、有关安全生产和防火的的定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障施工人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方:ft责和赔偿属于乙方责任的，乙方:ft责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底，同时向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公
10、用部位操作以及产生邻里关系等的工作。2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方:的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方元甲方未按合同的的定付款的，每逾期一天,支付元违约金。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好愤商解决，如1商无效的，可以提交人民法院
11、诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：年月日：工程装修清包工合同范文三业主：联系甯l:施工队：联系重t:甲乙双方本着友好合作的态度，按照民法典等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：承包方式：包清工。二、费用清包工费：大写：付款方式：1、施工队进场，施工第一天预付：元2、施工进度超过元3、双方款项往来，均应出具收据。三、工期从年月日起至年月日止，工期为天。因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费元/天。四、材料1、由乙方向甲方提供需购材料清单，甲方
12、及时采购材料供施工方使用。2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒使用并可拒支付该材料的费用。3、甲方材料送至工程所在地，乙方和甲方共同:M责核对数量和配件的准确性。4、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。5、未经甲方言午可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格双倍从人工费中扣除。6、乙方提供的材料数量误差在%一%之间。由于乙方材料估算超出误差范围而导致的材料、设备重新购买或材料、设备无法退回的损失将由乙方承担。7、乙方自带施工所需工具，并保工具的安全性和良好使用性。五、工地现场管理1、现场禁止使用明火。2、现场禁止吸烟。3、油漆材料必
13、须和其他材料分开放置。六、关于工程管理、项目变更的的定1、乙方在开工前检查水、电、地面、墙顶面空鼓，发现问题应及时通知甲方，由甲方:解决和2、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属于乙方责任的，乙方:M责修复和赔偿。3、保持现场卫生，施工现场每天完工后，乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。此项费用已包括在总价款中。七、工程验收甲、乙双方应及时辨理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方应提前48小时通知甲方验收，双方i商验收日期。水电工程完工后，乙方应在5日内制作水电布线图交与甲方。经验收不合格的，现场全部停工，乙方应予返工，直至合格为止，才能继续施工。返工费用及造成的损失由乙方承担。八、争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应愤商解洪。常事人不愿通过i商解决，或i商解决不成时，可以按照本合同的定向人民法院提起诉讼。九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：签章：签章：签约日期：签约日期：房屋装修工程清包合同.docx房屋装修工程清包合同正文内容结束。
