《购销合同欠款起诉状（3篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《购销合同欠款起诉状（3篇）.docx（5页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
1、购销合同欠款起诉状（3篇）购销合同欠款起诉状（精选3篇）购销合同欠款起诉状篇1原告：身份证号码：住所地：电话：被告：身份证号码：住所地：电话：诉讼请求：1、判令被告偿还借款本金元、利息元；2、判令被告承担诉讼费用。事实与理由：此致人民法院原告人：年月B购销合同欠款起诉状篇2起诉单位：（全称）：_市县建筑公司企业性质：集体经营范围：工业与民用建筑.流动资金：万元何时经何部门批准开业：年月份经县基建局批准地址：县乡电话：开户银行：工区历下办理处。帐号:法定代表人姓名：职务:被告单位（全称）：市职工教育培训中心地址:市路号事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷事实和理由：年月日，县建筑工程总公司公
2、司（原告，以下简称乙方）同市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了建筑安装工程合同，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为元。开工日期定为年月一一日；竣工日期定为_年_月_日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达元。甲方虽然承担了元的误工费，但尚有元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：,于年月日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同
3、书（附原印件）。教学楼工程于年月日完工。三幢楼均经市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后，交市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款元。此致人民法院具状人：建筑公司年月B购销合同欠款起诉状篇3原告:,性别：,族，年月日出生，住址：被告：有限公司，住所地：,联系电话：O法定代表人：职务：,联系电话：O诉讼请求：1、依法判决被告支付工程款元及利息元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由年月日和年月日原告与被告有限公司分别签定设备施工合作合同与合作协议，由原告负责地区的工程施工及系统维护。年月日原告有限公司确认工程款为元，年月日确认工程款为元，合计总价款为元。原告在合同约定期限内完成工程，现已投产使用。被告有限公司曾于年月日给付合同部分工程款元，年月日给付合同部分工程款元，剩余工程款元至今未付。原告曾多次催要，被告以各种理由推脱，拒绝支付。综上所述，根据民法典、公司法的相关规定特依法向贵院提起诉讼，恳请依法予以受理。此致人民法院具状人：年月日
