《建设工程施工委托保证合同(3篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工委托保证合同(3篇).docx(9页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、建设工程施工委托保证合同(3篇)建设工程施工委托保证合同(精选3篇)建设工程施工委托保证合同篇1ZOMrO编万:弟干委托保证人:住所:法定代表人:电话:传真:保证人:住所:法定代表人:电话:传真:鉴于甲方与就项目于年月日签订编号为的建设工程施工合同,乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。甲乙双方经协商一致,订立本合同。第一条定义本合同所称工程履约担保是指,乙方向业主保证,当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时,由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。第二条保证的范围及保证金额2.1 乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务,给业主造成的实际损失。2.
2、2 乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的%,数额最高不超过人民币元。第三条保证的方式及保证期间3.1 乙方保证的方式为:连带责任保证。3.2 乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。3.3 甲方与业主变更工程竣工日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。第四条承担保证责任的形式4.1乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任:由乙方提供资金及技术援助,甲方继续履行工程交付义务,但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。第五条担保费及支付方式5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风
3、险等因素确定。5.2 双方确定的担保费率为:o5.3本合同生效后日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币元。第六条反担保甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。第七条乙方的追偿权乙方按照本合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。第八条双方的其他权利义务8. 1乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起日内,向业主出具承包商履约保函。8.2 甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或
4、发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。8.3 甲方与业主有关主合同的修改、变更,应告知乙方;如发生结构、规模、标准等重大设计变更,应经乙方书面同意。8.4 甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。第九条争议的解决本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第款约定的方式解决:9. 1向法院起诉;9.2向提起仲裁。第十条甲乙双方约定的其它事项第十一条合同的生效、变更和解除11. 1本合同由甲乙双方法定代表人签字或加盖公章后生效。12. 2本合同生效后,任
5、何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。第十二条附则本合同一式份,甲乙双方各执份。甲方:法定代表人:年月日乙方:法定代表人:年月0建设工程施工委托保证合同篇2甲方:乙方:根据中华人民共和国劳动法和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本公路工程监理合同所列条款。一、劳动合同期限第一条本合同为期限劳动合同。二、工作内容第二条乙方同意根据甲方工作需要,担任岗位(工种)工作。第三条乙方工作应达到甲方规定的技术标准。三、劳动保护和劳动条件第四条甲方安排乙方执行八小时工时制度。第五条甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。第六条甲方负责对乙方进行职
6、业道德、业务技术、劳动安全、劳动纪律和甲方规章制度的教育。四、劳动报酬第七条甲方每月以货币形式支付乙方工资。建设工程施工委托保证合同篇3发包人(全称):承包人(全称):依照中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:一、工程概况工程名称:工程地点:工程规模及结构特征:工程承包范围:工程立项批准文号:资金来源:二、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天。三、质量标准工程质量标准:四、合同价款币种:合同总价(大写):元(小写):元综合单价或费率:详见承包人的投标报价书(招标工程);详
7、见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程)五、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书;2、中标通知书(适用招投标工程);3、投标文件(适用招投标工程);4、经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程);5、本合同专用条款和补充条款;6、本合同通用条款;7、标准、规范及有关技术文件;8、图纸;9、工程量清单;10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要;12、工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。六、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予他们的定义相同。七、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工,在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同书所约定的全部义务。八、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。九、合同生效本合同订立时间:年月日订立地点:发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。发包人(公章):承包人(公章):住所:住所:法定代表人:委托代理人:电话:传真:开户银行:账号:邮政编码:一年一月一日月一日法定代表人:委托代理人:电话:传真:开户银行:账号:邮政编码:年一