《建设工程设计合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程设计合同.docx(3页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、建设工程设计合同合同编号:(由设计方编填)工程名称:工程地点:发包方(甲方):设计方(乙方):签订日期:年月日依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及国家、地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章,发包方委托设计方承担本工程的设计任务,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。第一条设计依据1 .发包方给设计方的委托书或设计中标文件。2 .发包方提交的基础资料。3 .设计方采用的主要技术标准。第二条设计项目的内容1 .工程名称:2 .建设规模:3 设计阶段及内容:初步设计、施工图设计等阶段。4 .估算总投资:人民币(大写)元整。5 .估算设计费:人民币(大写)元整。第三条发包方应向设计方提交
2、的有关资料及文件(具体资料及文件名称、份数、提交日期等,根据实际情况填写。)第四条设计方应向发包方交付的设计资料及文件(具体资料及文件名称、份数、提交日期等,根据实际情况填写。)第五条设计费支付L本合同生效后一天内,发包方支付设计费总额的%作为定金,计人民币(大写)元整。合同履行后,定金抵作设计费。2 .设计方提交初步设计文件并经发包方审核通过后一个工作日内,发包方支付设计费总额的%,计人民币(大写)元整。3 .设计方提交全部施工图设计文件并经发包方审核通过后一个工作日内,发包方付清其余的设计费,计人民币(大写)元整。第六条双方责任6.1发包方责任1 .发包方应按本合同第三条的规定,在规定的时
3、间内向设计方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。2 .发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,发包方应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。3 .发包方应按本合同第五条规定的金额和时间向设计方支付设计费。逾期支付设计费的,每逾期一天,发包方应承担支付金额千分之二的逾期违约金。4 .发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件的,应支付赶工费。5 .发包方应为设计方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。6 .2设计方责任1 .设计方应按国家技术规范和合同约定,按时、按质、按量向发包方交付设计文件,并对
4、设计文件的质量负责。2 .设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计错误造成工程质量事故损失的,设计方除负责采取补救措施外,还应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包方支付赔偿金。3 .由于设计方原因延误了设计文件交付时间的,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。4 .合同生效后,设计方要求终止或解除合同的,应双倍返还发包方已支付的定金。第七条知识产权双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第八条争议解决1 .双方因执行本合同发生争议时,应首先通过友好协商解决。2 .如协商不成,双方同意由仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第九条其他L本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式一份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。甲方(发包方):单位名称:法定代表人:委托代理人:单位地址:联系电话:乙方(设计方):单位名称:法定代表人:委托代理人:单位地址:联系电话: