《水电项目施工合同范例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电项目施工合同范例.docx（4页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
1、水电项目施工合同范例1 .合同背景本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）签订，旨在明确双方在水电项目施工过程中的权利和义务。2 .项目概述2.1 项目名称：填写项目名称2.2 项目地址：填写项目地址2.3 项目内容：填写项目具体内容3 .合同条款3.1 合同期限本合同自双方签字生效之日起，有效期为填写期限。3.2 工程款项及支付方式321总工程款项为填写总金额,分期支付，具体支付方式如下：-预付款：合同签订后，业主应向承包商支付填写金额作为预付款，预付款应在合同签订之日起填写天数内支付完成。-进度款：根据工程进度，业主每完成一定进度，应支付相应的进度款，具体比例和支付期限
2、按照双方协商确定。322工程款项支付方式：填写支付方式，如银行转账、现金支付等3.3 工期331工程开始日期：填写工程开始日期332工程完成日期：填写工程完成日期333工期延误责任：若因承包商原因导致工程延误，承包商应按每延误一天支付违约金，违约金金额为填写金额。3.4 质量要求3.4.1 承包商应按照相关法律法规和技术标准要求，保证工程的质量和安全。3.4.2 工程竣工验收合格后，工程质量保修期为填写保修期限,在此期限内，承包商负责修复因施工质量问题而导致的损坏或故障。3.5 违约责任3.5.1 若任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.5.2 若因不可抗力因素导致工程无法完成或延误，双方应协商解决，可根据情况解除本合同或延期履行。3.6 保密条款双方应对在履行本合同过程中所了解到的对方商业秘密和技术资料予以保密，不得擅自披露或使用于非合同目的。4 .其他条款4.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商并以书面形式补充合同。4.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。5 .合同争议解决本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国相关法律。若发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。以上为水电项目施工合同的范例，双方应根据具体情况进行修改和补充，确保合同内容与实际需要相符。
