《建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同.docx（3页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
1、建设工程施工合同甲方(发包人)：乙方(承包人)：根据中华人民共和国民法典和中华人民共和国建筑法的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况工程名称：工程地点：工程立项批准文号：资金来源：建设方自筹第二条工程承包范围承包范围：第三条工期合同工期：6个月，总日历天数180天开工日期：承包单位接到开工令进场通知之日起竣工日期：开工之日起6个月经甲乙双方协商，甲方同意以下原因造成竣工日期推延：(1)工程量变化和设计变更。(2)一周内非乙方原因停水、停电造成施工停止累计超过8小时。(3)不可抗力。(4)甲方同意工期相应顺延的其它情况。第四条工程质*标
2、准1 .工程质量标准：合格2 .质保期：一年质保期内乙方负责保修，费用由乙方承担，质保期结束后产生的维修费由甲方承担。第五条合同价款金额大写：元整：元第六条工程款支付合同生效后7口内乙方向甲方支付工程保证金30万元，如果合同生效后在3个月内因甲方原因工程无法开工，甲方无条件退还工程保证金。L工程竣工后，甲方向乙方支付工程款的95%2.剩余合同价款5%作为质保金，质保期满7日内，甲方向乙方付清。第七条双方权利和义务1 .甲方权利和义务(1)甲方需提供施工所需水、电线路至施工现场，并保证施工期间的使用要求。(2)甲方向乙方提供办公、施工、生活设施或场所。(3)如有本工程手续不全或由其他原因导致停工
3、，一切损失由甲方承担。2 .乙方权利和义务(1)乙方应安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施。(2)乙方应严格按设计施工图纸的全部内容要求，及有关工程施工规范进行施工。(3)除本合同所包括的施工项目外，如需另外增加施工项目或设施变更等情况，应由甲乙双方另行协议商定。乙方施工过程应作好记录及工程验收签证。第八条争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。第九条协议的生效本协议一式贰份，甲乙双方各执宣份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。本协议未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：日期：年月曰日期：年月曰
