《道路照明安装工程施工合同（3篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《道路照明安装工程施工合同（3篇）.docx（11页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
1、道路照明安装工程施工合同（3篇）道路照明安装工程施工合同（精选3篇）道路照明安装工程施工合同篇1发包方（甲方）：代表人：承包方（乙方）：责任人：按照中华人民共和国民法典的规定，甲乙双方就项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、施工范围：4、承包方式：5、工程造价：6、工程工期：（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为天。(2)施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。第二条、甲方责任1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。2、甲方应在乙方
2、通知验收后三日内组织验收。3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。第三条、乙方责任1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。第四条、施工条件1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测；2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。第五条、关于工期的提前与延迟1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同
3、意。2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。第六条、工程质量与验收1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照城市电力规划规范中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格,甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。3、由于乙方原因造成任何质量事故，
4、其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。第七条、保修期工程竣工验收后，开始计算保修期，保修年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用甲方负责。第八条、工程价款与结算1、本工程无预付款。2、甲方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95册剩余5%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。3、质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。第九条、安全条款1、乙方提供的施工图纸或做法
5、说明，应符合IOKV电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范(GB50173-92)及电力部门的有关规定。2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。3、若是第三人造成的安全事故，甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。第十条、争议解决1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向工程所在城人民法院起诉。第十一条、附则1、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。2、本合同正本份，双方各执份，具有同等法律效力。甲方:地址:联系人：联系电话：工程所在地：签订时间：年月日乙方：
6、地址：联系人：联系电话：工程所在地：签订时间：年月日道路照明安装工程施工合同篇2发包方（甲方）：代表人：承包方（乙方）：责任人：按照的规定，甲乙双方就项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点:3、施工范围：4、承包方式：5、工程造价：6、工程工期：(1)从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为天。(2)施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。第二条、甲方责任1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。3、甲方应
7、按照本合同的规定支付工程款。第三条、乙方责任1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。第四条、施工条件1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测；2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。第五条、关于工期的提前与延迟1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。2、因甲方未按约定完成工作而影响
8、工期，工期顺延。3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。第六条、工程质量与验收1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照城市电力规划规范中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格,甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。3、由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损
9、失均由乙方承担。4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。第七条、保修期工程竣工验收后，开始计算保修期，保修年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用甲方负责。第八条、工程价款与结算1、本工程无预付款。2、甲方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。剩余5%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。3、质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。第九条、安全条款1、乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合IOKV电力电缆埋地方
10、式铺设施工及验收规范(GB50173-92)及电力部门的有关规定。2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。3、若是第三人造成的安全事故，甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。第十条、争议解决1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向工程所在城人民法院起诉。第十一条、附则1、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。2、本合同正本份，双方各执份，具有同等法律效力。甲方：地址：联系人：联系电话：工程所在地：签订时间：年月日乙方：地址：联系人：联系电话：工程所在地
11、：签订时间：年月日道路照明安装工程施工合同篇3建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）根据中华人民共和国民法典及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，甲方同意由乙方承担“百扬超市”项目配电安装工程施工,为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签定本合同，以便双方共同遵守执行。第一条工程概况工程名称：“百扬超市”工程地点：九眼桥工程分项名称：kVA箱式变压器安装工程第二条承包范围新装20_kVA箱式变压器一台，完成项目的设计、设备采购、安装、调试及用电手续办理工作，工程内容包括：电杆一基、IOkV架空线安装、真空开关、户外高压组合互感器、
12、户外高压计量箱、IOkV电缆及箱式变压器等设备的采购、安装、调试等工作。即通常所说的交钥匙工程。第三条承包方式本合同为双包工程，实行总价包干。按国家、地方和电力行业现行专业技术归口管理及电力生产安全管理规定施工，设备及材料由乙方组织采购、安装。采购的设备、材料必须符合GB20_-91、TEC-298以GB20_-20_国家现行规范及电力行业的相关要求。乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准、工程验收合格、安全送电。第四条合同工期1、配电工程安装调试完达到验收合格标准，具备设备带电运行条件，总历工期为50个工作日。2、施工工期在下列情况下顺延：因不可抗力原因及国家政策性变化。3
13、、本协议生效后，乙方收到工程预付款及用电业务需要的全套合法资料开始为甲方办理相关用电手续，收到甲方开工通知书且由乙方确认具备开工条件起计为开工日。第五条工程总价和付款方式一、工程总价：经双方协商，本工程合同总价定为：元正（大写：元整）。1、此合同总价不包含政策性收费（预付电费等）；2、若施工过程中因甲方原因及政策变化导致设计变更或工程返工，由乙方按照实际完成工程量办理经济签证。二、付款比例：1、合同签订后三个工作日内支付合同总价的50%即元正（大写：元整）作为工程预付款；2、设备运至施工现场安装完毕具备验收条件三个工作日内支付合同总价的45%即元正（大写：元整）作为工程进度款；甲方：乙方：年月日
